Администрация Ермаковского сельсовета
Карточка компании
Наименование:
Администрация Ермаковского сельсовета
Регион
Красноярский край
Адрес
Российская Федерация, 662820, Красноярский край, Ермаковский р-н, Ермаковское с, Ленина, 85, -
на карте
Юр.адрес
662820, Красноярский край, Ермаковский район, с Ермаковское, ул Ленина, д 85
на карте
Дата регистрации
30.08.2002
Статус
(в составе Бизнес справки)
Руководитель
(в составе Бизнес справки)
Учредители
(в составе Бизнес справки)
Телефон
+7 (39138) 21397
Факс
+7 (39138) 21061
Email
ermakselsov@mail.ru
Сведения о видах экономической деятельности
Код ОКВЭД
Тип
Наименование вида деятельности
Реквизиты
ИНН
2413003198
ОГРН
1022401129409
КПП
241301001
ОКПО
4092007
ОКФС
14
ОКОГУ
3300500
ОКОПФ
20904
ОКТМО
04616410
ОКАТО
04216810001
Расшифровка ОКАТО
Ермаковский (с Ермаковское)
Отзывы
Государственные контракты
Контракт № 1/2013 опубликован 01.02.2013
Сумма
350005 RUB
Исполнитель
Способ размещения
Запрос котировок
Срок исполнения
01.04.2013
Финансирование
Источник
Бюджет Красноярского края софинансирование бюджет Ермаковского сельсовета Ермаковского района
Уровень бюджета
местный бюджет
Предмет контракта
Код ОДКП
4540375
Наименование
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по зимнему содержанию всех улиц, переулков, площадей, дорог и искусственных сооружений на них, расположенных на территории с.Ермаковское, д.Николаевка, п.Песочный п.Новоозерный, согласно Приложению № 1, обеспечению круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, а также по осуществлению контроля транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в пределах полос отвода и обеспечению их сохранности.
1.2. Виды работ, выполняемые Подрядчиком, определяются действующей Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Минтранса России от 12.11.2007 № 160. Виды и объемы работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение №8). Перечень аварийно-опасных участков дороги улиц, подлежащих подсыпке противогололедным материалом приведен в Приложении №11.
1.3. Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, качество работ, сроки выполнения работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего исполнения обязательств по контракту в период действия контракта в документальной форме.
1.4. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края, а также нормативно - техническими документами, обязательными при выполнении дорожных работ, предусмотренными Приложением 7 к Контракту.
Контракт № 5/2013 (154349) опубликован 03.04.2013
Сумма
830000 RUB
Способ размещения
Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения
01.05.2013
Финансирование
Источник
Российская Федерация
Уровень бюджета
местный бюджет
Предмет контракта
Код ОДКП
2918142
Наименование
Поставщик обязан поставить Заказчику Трактор Беларус (МТЗ) 82.1 в сборе с фронтальным погрузчиком ПФ-1.
Контракт № 6/2013 опубликован 15.04.2013
Сумма
165075 RUB
Исполнитель
Способ размещения
Запрос котировок
Срок исполнения
01.07.2013
Финансирование
Источник
Средства бюджета Красноярского края, бюджета Ермаковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края
Уровень бюджета
местный бюджет
Предмет контракта
Код ОДКП
4540375
Наименование
«Подрядчик» обязуется выполнить следующие работы в с. Ермаковское (далее Работа):
Ремонт пешеходного мостика (перекресток улиц Суркова-Карла Маркса, возле дома Суркова, 55-2);
Устройство кювета и переходного мостика (ул. Ленина, 82-90);
Устройство оснований и покрытий из песчанно-гравийных или щебеночно-песчанных смесей, устройство сливной призмы (кювета), укладка водопропуской трубы (ул. Российская, квартал 1);
Установка дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен» по ул. Ленина при движении в направлении улицы Карла Маркса при приближении к перекрестку с улицей Курнатовского;
Установка дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен» по ул. Рабочая при движении в направлении улицы Карла Маркса при приближении к перекрестку с улицей Пролетарская;
Установка трех дорожных знаков по предписаниям ГИБДД.
Объем и содержание Работ определяется локальным сметным расчетом (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Контракт № 9/2013 опубликован 06.05.2013
Сумма
159480 RUB
Исполнитель
Способ размещения
Запрос котировок
Срок исполнения
01.06.2013
Финансирование
Источник
Бюджет Ермаковского сельсовета Ермаковского района
Уровень бюджета
местный бюджет
Предмет контракта
Код ОДКП
4540375
Наименование
1.1.«Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Карла Маркса с. Ермаковское Ермаковского района Красноярского края (от въезда в с. Ермаковское со стороны г. Минусинска до ул. Красных Партизан) и сдать их результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Объем и содержание Работ определяется локальным сметным расчетом (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Контракт № 7/2013 опубликован 19.04.2013
Сумма
195000 RUB
Исполнитель
Способ размещения
Запрос котировок
Срок исполнения
01.07.2013
Финансирование
Источник
Бюджет Ермаковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края
Уровень бюджета
местный бюджет
Предмет контракта
Код ОДКП
9010020
Наименование
1.2. «Исполнитель» обязуется выполнить следующие работы в с. Ермаковское (далее - Работа):
- обкашивание кюветов, газонов, парков, скверов, площадей, стадиона;
-сбор и вывоз мусора с улиц, газонов, парков скверов, площадей, и других общественных мест;
-обрезка крон деревьев под естественный вид.
1.3. Объем Работ выполняется силами и средствами «Исполнителя» в соответствии с ГОСТами, СНИПами и другими нормами и правилами, установленными действующим законодательством в установленные Контрактом сроки.
1.4. Объем и содержание Работ определяется локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
Арбитражная практика
Суд
3 арбитражный апелляционный суд
Истец
Администрация Ермаковского сельсовета
Ответчик
ГУ МЧС России по КК , Отдел государственного пожарного надзора по Ермаковскому району в лице главного государственного инспектора по пожарному надзору Кадуцкой О. Н.
Суд
АС Красноярского края
Истец
Администрация Ермаковского сельсовета
Ответчик
ГУ МЧС России по Красноярскому краю , ОГПН по Ермаковскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пресс-релиз компании
Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании Администрация Ермаковского сельсовета базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.
Регистрация и внесение информации о предприятии в ЕГРЮЛ были произведены 30.08.2002. Компания Администрация Ермаковского сельсовета зарегистрирована по адресу Российская Федерация, 662820, Красноярский край, Ермаковский р-н, Ермаковское с, Ленина, 85, - . Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 2413003198, ОГРН 1022401129409, ОКПО 4092007.
Похожие компании
